Доставка та оплата

Шановні клієнти!

Просимо Вас уважно ознайомитись із загальними умовами продажу продукції (надалі — Умови).

Ці Умови є обов’язковими для обох сторін, якщо покупець і постачальник (продавець) не домовляться про щось інше в письмовій формі.

Отже, будь-які погоджені постачальником (продавцем) і покупцем зміни до цих Умов або додаткові умови повинні бути викладені в письмовій формі та завірені підписами уповноважених представників.

Визначення термінів

Продукція (товар) — бетонні вироби ТОВ «Юні Люкс», які стають предметом договору поставки (купівлі-продажу).

Постачальник (Продавець/Виробник) — ТОВ «Юні Люкс».

Покупець (Клієнт) — фізична або юридична особа, яка має намір придбати або придбала продукцію ТОВ «Юні Люкс».

Тара — дерев’яні європіддони та палети.

I. Комерційно-технічні умови

1. Продукція ТОВ «Юні Люкс» відповідає вимогам:
ДСТУ Б В.2.7 - 145:2008 «Вироби бетонні тротуарні неармовані». Технічні умови.
ДСТУ Б В.2.7-237:2010 «Камені бетонні і залізобетонні бортові». Технічні умови.
ДСТУ Б EN 1338:2016 «Брущатка бетонна». Вимоги і методи випробувань.
ДСТУ Б EN 1339:2016 «Плити бетонні для пішохідних доріжок і тротуарів». Вимоги і методи випробувань.
ДСТУ Б EN 1340:2016 «Бордюри бетонні». Вимоги і методи випробувань.

Виробник здійснює приймально-здавальні випробування Продукції відповідно до вимог ДСТУ у вимірювальній лабораторії.

Періодичні випробування Продукції здійснюються спеціалізованими лабораторіями, а саме за аналогією з європейськими країнами, Національне агентство з акредитації (НААУ), яке наділяє повноваженнями проводити роботи з сертифікації продукції ті органи, які підтвердили свою технічну компетентність.
НААУ є членом Міжнародного форуму з акредитації (IAF) та Європейської асоціації з акредитації (ЕА), що гарантує визнання сертифіката, визначеного в Україні у всій Європі.

2. У представництвах та точках продажу Продукції Виробника, Клієнт має змогу отримати інформацію про умови експлуатації Продукції, зразки замощення, асортимент, розміри, вагу бетонних елементів, їх кількість у транспортних піддонах, вартість транспортування та розвантаження Продукції.

3. Продукція продається на дерев’яних європіддонах та палетах, загорнута у стретч-плівку та стягнута поліпропіленовою стрічкою.

4. Кожна палета (піддон) маркується етикеткою, яку Клієнт зобов’язаний зберігати упродовж всього гарантійного терміну для надання Виробникові у разі пред’явлення вимоги у зв’язку із недоліками проданої Продукції.

5. Продукція одного кольору може мати різні відтінки, оскільки вона виготовляється із використанням натуральних складових (щебеню, відсіву, піску, цементу). Різні варіанти відтінків одного кольору не вважаються дефектом Продукції.

6. Значення дійсних відхилень геометричних параметрів Продукції не повинні перевищувати граничних значень, вказаних у вище перерахованих ДСТУ.

7. Деякі типи Продукції мають, окрім цілих елементів, також і елементи-половинки, які продаються в комплекті з цілими елементами в певному відсотковому співвідношенні. Надлишок елементів-половинок поверненню не підлягає.

8. Покупець підтверджує, що на момент подання на замовлення партії Продукції він ознайомлений з інформацією про Продукцію у тій частині, яка відображена в чинних стандартах на продукцію

ІI. Принципи укладання та виконання договору поставки (купівлі-продажу)

1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

2. Кількість, асортимент кожної партії Продукції (під «партією» Продукції Сторони розуміють кількість (обсяг) Продукції, вказану в одній видатковій накладній), узгоджується сторонами на підставі заявки Покупця та вказується у видатковій накладній. Заявка на замовлення партії Продукції має містити в собі наступну інформацію:
- кількість, найменування (асортимент) Продукції;
- бажану дату(и) поставки Продукції;
- в разі замовлення поставки Продукції автомобільним транспортом – місце, в якому буде здійснюватися вивантаження поставленої партії Продукції.

3. На підтвердження узгодження заявки Покупця, Постачальник виставляє рахунок-фактуру на оплату замовленої партії Продукції.

4. Ціна Продукції, що буде поставлятися Постачальником Покупцю, погоджується Сторонами та вказується в рахунку-фактурі та видатковій накладній. У випадку поставки Продукції на умовах DAP склад Покупця, ціна Продукції включає в себе вартість Продукції та вартість доставки. За усною домовленістю Сторін вартість доставки може виділятися в рахунку-фактурі та видатковій накладній окремо.

5. У випадках (в тому числі, але не виключно) зміни кон’юнктури ринку, цін та тарифів на нафтопродукти, вибухові речовини, електроенергію та ін., Сторони зобов’язані узгодити зміну вартості Продукції. Якщо Покупець не погоджується на купівлю Продукції за зміненою ціною, Постачальник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цих Умов у повному обсязі, про що надсилає письмове повідомлення Покупцю. В цьому випадку Постачальник звільняється від будь-якої відповідальності за неналежне виконання зобов’язань з поставки.

6. Оплата Продукції здійснюється Покупцем в національній грошовій одиниці України – гривні, шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

7. Покупець зобов’язаний оплатити партію Продукції авансом до дати поставки замовленої партії, тобто шляхом внесення передплати в розмірі 100% вартості замовленої партії Продукції.

8. Незважаючи на викладене в пункті 7 розділу ІІ цих Умов, Сторони домовились, що Постачальник може достроково виконати свої зобов’язання з поставки та здійснити поставку Продукції Покупцю до здійснення ним авансового платежу (передплати) за таку Продукцію. В цьому випадку Покупець зобов’язаний оплатити поставлену йому партію Продукції протягом 3 (трьох) банківських днів з дати поставки такої партії Продукції.

9. В разі, якщо Покупець прострочить виконання своїх зобов’язань в частині оплати поставленої Продукції та не здійснить в повному обсязі оплату поставленої на його користь Продукції протягом строку, вказаного вище в п. 8 цього розділу Умов, Постачальник має право повністю припинити поставку Продукції до моменту повної оплати Покупцем виниклої заборгованості. В цьому випадку Постачальник звільняється від будь-якої відповідальності за нездійснення та/або несвоєчасне здійснення поставок.

ІІI. Умови поставки

1. Поставка Постачальником Продукції здійснюється автомобільним транспортом на умовах DAP склад (будівельний майданчик) Покупця (Інкотермс – 2020). За домовленістю сторін, поставка Постачальником Продукції може здійснюватися на умовах EXW склад Постачальника (Інкотермс – 2020) – самовивіз транспортом Покупця.
Поставка Постачальником Продукції також може здійснюватися залізничним транспортом на умовах СPT (Інкотермс – 2020): станція відправлення (ст. Пенізевичі Південно-Західної залізниці).

2. Датою поставки Продукції вважається дата, вказана у видатковій накладній (залізничній накладній на штемпелі станції відправлення). При цьому Сторони також домовились, що ризик пошкодження або втрати (повної або часткової) Продукції переходить від Постачальника до Покупця в дату поставки Продукції.

3. Покупець зобов’язується до моменту першої поставки надати Постачальнику документи, що підтверджують повноваження осіб, уповноважених приймати Продукцію, які містять зразки їх підписів та зразки печатки/штампів (у разі наявності таких), якими зазначені матеріально-відповідальні особи завірятимуть свій підпис на документах (накладних) про одержання Продукції(письмовий договір, довіреність, наказ). Такий документ має бути підписаний керівником та головним бухгалтером (у разі наявності посади) Покупця та завіряється його печаткою. У випадку зміни/доповнення наданих документів Покупець зобов’язаний повідомити про це Постачальника до наступної поставки в порядку та з додержанням форми, передбаченої у даному підпункті.

4. У випадку підписання видаткової накладної (інших товаросупроводжувальних документів) представником Покупця, повноваження якого не підтверджені наданими Покупцем документами, Покупець повинен негайно переоформити товаросупроводжувальні документи або надати документи, передбачені пункту 3 розділу ІІ цих Умов, на підтвердження повноважень особи, що підписала товаросупроводжувальні документ. У разі невиконання Покупцем жодної із дій, передбачених цим пунктом, вважається, що особа, яка підписала товаросупроводжувальні документи, є належним чином уповноваженим представником Покупця, і її підпис на товаросупроводжувальних документах підтверджує виникнення для Покупця всіх обов’язків, передбачених цими Умовами.

5. У випадку недотримання Покупцем пункту 3 та 4 розділу ІІІ цих Умов Постачальник вправі не здійснювати поставку Продукції Покупцю до моменту надання ним документів, зазначених в п. 3 р. ІІІ Умов.

6. У випадку поставки Продукції Постачальником до місця, вказаного Покупцем, останній здійснює доставку та вивантаження партії Продукції на території складу (будівельного майданчика) Покупця виключно у випадку, якщо проїзд та місце для вивантаження мають тверде дорожнє покриття, достатнє для зчеплення коліс автомобільного транспорту та опор маніпулятора з поверхнею проїзної частини дороги. У разі відсутності твердого дорожнього покриття Постачальник вправі здійснити доставку та вивантаження партії Продукції поруч зі складом (будівельним майданчиком) Покупця.

7. Приймання Продукції по кількості та якості здійснюється Покупцем в порядку і терміни, встановлені Інструкцією про порядок приймання Продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості № П-6, затвердженою наказом Держарбітражу СРСР від 15.06.1965 р., та Інструкцією про порядок приймання Продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по якості № П-7, затвердженою наказом Держарбітражу СРСР від 25.04.1966 р.

8. В разі виявлення під час прийняття невідповідності якості Продукції, вказаної в документі про якість, або кількості, вказаної у супроводжувальних документах на вантаж, Покупець зобов’язаний негайно зупинити приймання такої Продукції протягом 24 годин з дати виявлення вказаних вище невідповідностей письмово на електронну адресу та/або поштовим відправленням (з повідомленням про вручення) на поштову адресу повідомити про це Постачальника та викликати його повноважного представника для складання відповідного акту. В разі, якщо Покупець не зупинить приймання Продукції, щодо якої будуть виявлені вказані вище невідповідності, та/або не повідомить про це Постачальника у вказаний вище термін, будь-які претензії Покупця по кількості та якості поставленої Продукції Постачальником прийматись не будуть. Після отримання Покупцем Продукції, претензії по кількості, якості, асортименту, поставленої Продукції Постачальник не приймає і не розглядає.

ІV. Форс-мажор

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин (пожежа, стихійне лихо, військові конфлікти, рішення центральних та місцевих органів державної влади та інші), незалежно від волі Сторін, строки виконання зобов’язань за цими Умовами переносяться на час дії таких обставин.

2. Якщо ці обставини будуть продовжуватись більш як на 3 (три) місяці, то кожна із Сторін вправі відмовитись від подальшого виконання цих Умов з проведенням повних взаєморозрахунків.

V. Відповідальність

1. В разі невиконання чи неналежного виконання Сторонами цих Умов винна Сторона несе відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

2. В разі порушення Покупцем строків оплати Продукції, Покупець зобов’язаний відшкодувати Постачальнику в повному обсязі всі збитки, які викликані у останнього в результаті такого порушення, та сплатити Постачальнику неустойку у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла під час прострочення оплати, за кожен день такого прострочення. Неустойка (пеня) нараховується на розмір несплачених Покупцем грошових сум, починаючи з першого дня прострочення оплати, та нараховується за весь період прострочення оплати Покупцем, а її нарахування припиняється в день повного погашення заборгованості Покупцем.

Окрім вказаного вище, у випадку порушення строків оплати Продукції Покупець зобов’язаний сплатити Постачальнику додатково також проценти в розмірі 10 % річних, які нараховуються на розмір несплачених Покупцем грошових сум, починаючи з першого дня прострочення оплати, та нараховуються за весь період прострочення оплати, а їх нарахування припиняється в день повного погашення заборгованості Покупцем.

3. Сторони погоджуються, що неустойки/штрафи за цими Умовами стягуються за весь період прострочення, без урахування норми ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України стосовно обмеження такого строку шістьма місяцями.

VI. Гарантії

1. Виробник гарантує, що його Продукція відповідає вимогам національних стандартів.

2. Гарантійний термін експлуатування Продукції встановлюється згідно чинного ДСТУ.

3. Гарантійні зобов’язання розповсюджуються на бетонні вироби, придбані безпосередньо у Виробника, у пунктах продажу його Продукції, в спеціалізованих магазинах будматеріалів або у осіб, з якими Виробник має підписані діючі дилерські угоди.

4. Важливою умовою дії гарантійних зобов’язань є виконання Клієнтом усіх робіт, пов’язаних із монтажем виробів, з дотриманням вимог відповідної технології.

5. Гарантійні зобов’язання розповсюджуються на бетонні вироби, оплачені Клієнтом вчасно і в повному обсязі.

6. Гарантійні зобов’язання виникають стосовно недоліків бетонних виробів, які виникли з вини Виробника.

7. Гарантійні зобов’язання не виникають стосовно недоліків і пошкоджень бетонних виробів, що виникли внаслідок:

— помилок Клієнта або підрядної організації у проекті замощення або у виконанні основи під вироби, або помилки Клієнта у виборі типу бетонного виробу (неврахуванні передбачуваних навантажень, що спричинило дію на покриття з бетонних виробів тиску, більшого від допустимого);
— виконання робіт, пов’язаних із монтажем бетонних виробів, з порушенням відповідної технології;
— використання Клієнтом придбаних бетонних виробів не за їх призначенням і без врахування їх властивостей;
— неправильного транспортування або складування;
— пошкодження захисного шару бетонних виробів металевими предметами, застосування солі або інших реагентів;
— стихійного лиха та інших непередбачуваних явищ.

8. Не вважаються такими, що мають недоліки, і, відповідно, не потрапляють під дію гарантійних зобов’язань бетонні вироби:

— з відхиленнями у розмірах і зовнішньому вигляді, які допускаються відповідними державними стандартами;
— з вапняковими «висолами» (білим нальотом) на поверхні бетонних виробів, які неминуче зникають під впливом атмосферних опадів і механічного стирання в процесі експлуатації протягом трьох років;
— з відхиленнями у кольорі, спричиненими різними відтінками сировини, що застосовується у виробництві;
— з мікротріщинами, поява яких викликана скороченням бетону в процесі дозрівання Продукції;
— з залишками поліетилену захисного покриття на поверхні Продукції;
— вироби, колір яких змінився природним шляхом у результаті експлуатації Продукції;
— виробництво Продукції з поверхнею «колормікс» передбачає унікальну технологію змішування бетонів різних кольорів, що призводить до різної колористики кожного елементу.

9. У випадку, якщо Клієнт здійснив монтаж бетонних виробів, у яких були видимі недоліки до моменту монтажу, Виробник не відшкодовує Клієнту витрати на розбирання та повторний монтаж виробів.

10. У випадку визнання рекламації Клієнта дійсною (підтвердженою) Виробник зобов’язаний замінити бетонні вироби на якісні протягом терміну, додатково погодженого з Клієнтом.

11. За згодою Клієнта Виробник має право замість заміни виробів знизити для Клієнта їх вартість.

12. Замінені вироби передаються у власність Виробника за товаросупровідним документом.

13. Виробник має право відмовити Клієнту у виконанні гарантійних зобов’язань у випадку, коли Клієнт знав про недоліки виробів під час їх придбання або укладання відповідного договору, коли недоліки є неістотними, а також коли вони не знижують вартість виробів та не погіршують їх споживчі властивості.

VII. Авторські та суміжні права

Покупець гарантує додержання авторських і суміжних прав Постачальника по відношенню до Продукції, що поставляється (на товарний знак «Unilux», фірмові найменування, товарні знаки та логотипи упаковки тощо). Сторони погодили, що Покупцеві забороняється несанкціоноване використання товарного знаку «Unilux» та/або логотипу упаковки Продукції та/або схожого з ними позначення для тієї самої або схожої Продукції (зокрема, якщо таке використання може ввести споживача в оману стосовно виробника). Обмеження застосовується як для зареєстрованих Постачальником товарних знаків (логотипів), так і для тих, що проходять процедуру реєстрації на дату подання заявки та здійснення поставки Продукції за цими Умовами .

VIІI. Додаткові умови

1. Усі спори і розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України в Господарському суді за місцем знаходження відповідача, якщо згоди не досягнуто шляхом переговорів.

2. Вся надана Сторонами одна одній фінансова, комерційна та інша інформація, пов’язана з виконанням цих Умов буде вважатись конфіденційною. Тільки за взаємною згодою Сторони вправі розкрити вказану інформацію третім особам в разі долучення їх до діяльності.

3. Сторони зобов’язуються невідкладно (але не пізніше трьох робочих днів з моменту настання відповідних обставин) письмово з наданням відповідних підтверджуючих документів повідомляти одна одну про наступні зміни:
- реорганізація підприємства або прийняття рішення про початок процесу припинення;
- зміна найменування, зміна юридичної адреси;
- зміна статусу платника податку, в тому числі ПДВ;
- внесення будь-яких змін до Статуту щодо повноважень керівника;
- зміна керівника;
- зміна особи, уповноваженої на укладення договорів/угод; з наданням копії довіреності виданої такій особі;
- зміна особи, уповноваженої на підписання первинних бухгалтерських документів (у тому числі ТТН) з наданням копії нового наказу та довіреності на таку особу.

IX. Прикінцеві положення

1. Клієнт зобов’язаний ознайомитися з цими умовами до укладення договору, а також перед складанням заявки на Продукцію.

2. З метою забезпечення конфіденційності та захисту інтелектуальної власності Постачальника, весь вміст та матеріали, опубліковані на веб-сайті Unilux.com.ua, є повною та виключною власністю ТОВ «Юні Люкс». Будь-яке використання веб-сайту Unilux.com.ua без прямого дозволу Постачальника є порушенням законодавства про інтелектуальну власність.